<documento>
  <metadatos>
    <identificador>BOCM-20100518-31</identificador>
    <origen_legislativo>Comunidad de Madrid</origen_legislativo>
    <departamento>Consejería de Educación</departamento>
    <rango>RESOLUCIÓN</rango>
    <fecha_publicacion>2010/05/18</fecha_publicacion>
    <fecha_disposicion/>
    <titulo>Convocatoria contrato
– Resolución de 30 de abril de 2010, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, por la que se hace pública convocatoria, por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obras de construcción de pabellón deportivo en el colegio “Perú” (Madrid)</titulo>
    <diario codigo="BOCM">Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid</diario>
    <pagina_inicial>5</pagina_inicial>
    <pagina_final>5</pagina_final>
    <diario_numero>117</diario_numero>
    <seccion/>
    <url_html>https://bocm.es/2010-05-18170520100090</url_html>
    <url_xml>https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2010/05/18/BOCM-20100518-31.xml</url_xml>
    <url_json_ld>https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2010/05/18/BOCM-20100518-31.json</url_json_ld>
    <url_pdf>https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2010/05/18/BOCM-20100518-31.PDF</url_pdf>
  </metadatos>
  <analisis>
    <seccion>I. COMUNIDAD DE MADRID</seccion>
    <apartado>D) Anuncios</apartado>
    <organismo>Consejería de Educación</organismo>
    <tipo_disposicion>RESOLUCIÓN</tipo_disposicion>
  </analisis>
  <texto>I. COMUNIDAD DE MADRID 
  D) Anuncios 
  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 
 31 
 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2010, de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, por la que se hace pública convocatoria, por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obras de construcción de pabellón deportivo en el colegio “Perú” (Madrid). 
  1.  Entidad adjudicadora:
  a)	Organismo: Consejería de Educación.
  b)	Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación (Infra).
  c)	Número de expediente: 09-CO-00053.2/2010.
  2.  Objeto del contrato:
  a)	Descripción del objeto: Construcción de pabellón deportivo en el colegio “Perú” (Madrid).
  b)	División por lotes y número: ...
  c)	Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
  d)	Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Ocho meses.
  3.  Tramitación, procedimiento y criterio de adjudicación:
  a)	Tramitación: Urgente.
  b)	Procedimiento: Abierto.
  c)	Criterio: Un criterio.
  4.  Presupuesto base de licitación: Importe total, 844.493,77 euros.
  5.  Garantía provisional: Importe de la garantía, 14.313,45 euros.
  6.  Obtención de documentación e información:
  a)	Entidad: Área de Contratación de la Dirección General de Infraestructuras y Servicios.
  b)	Domicilio: Calle General Díaz Porlier, número 35, sexta planta.
  c)	Localidad y código postal: 28001 Madrid.
  d)	Teléfonos: 917 204 106, 917 204 113.
  e)	Telefax: 917 204 129 y 917 204 016.
  f)	Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último día de presentación de ofertas.
  7.  Requisitos específicos del contratista:
  a)	Clasificación según el RGLACAP: Grupo C, subgrupo 3, categoría d.
  b)	Otros requisitos: ...
  8.  Presentación de ofertas:
  a)	Fecha límite de presentación: A las catorce horas del último día del plazo de veintiséis días naturales, a contar del siguiente a la publicación de esta Orden en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID; en el caso de que el último día sea sábado o inhábil se entenderá finalizado el plazo el primer día hábil siguiente que no sea sábado.
  b)	Documentación a presentar: La estipulada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en dos sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente (sobre número 1 “Documentación administrativa” y sobre número 2 “Proposición económica”).
  c)	Lugar de presentación:
  1.o	Entidad: Registro de la Consejería de Educación.
  2.o	Domicilio: Calle General Díaz Porlier, número 35, planta baja.
  3.o	Localidad y código postal: 28001 Madrid.
  4.o	Horario: De nueve a catorce.
  d)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince días.
  e)	Admisión de variantes: No.
  9.  Apertura de las ofertas:
  a)	Entidad: Consejería de Educación (Dirección General de Infraestructuras y Servicios).
  b)	Domicilio: Calle General Díaz Porlier, número 35, planta baja.
  c)	Localidad y código postal: 28001 Madrid.
  d)	Fecha: La Mesa de Calificación de la documentación administrativa se celebrará el segundo día hábil siguiente, a contar desde el último día de presentación de ofertas. Si este último día fuera inhábil, el acto se realizará el día hábil siguiente.
  e)	Hora: La Mesa de Calificación de la documentación administrativa se celebrará a las diez. A las trece horas se podrá informar a aquellos licitadores comparecientes del resultado de la misma. Posteriormente, se les comunicará a todos los licitadores la fecha y hora de celebración de la Mesa para la apertura de las proposiciones económicas.
  10.  Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de referencia y la denominación del contrato, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. El número y denominación de los sobres se determinan en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen.
  11.  Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán de cuenta del adjudicatario.
  12.  Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea” (en su caso): ...
  13.  Página web donde pueden consultarse y obtenerse los pliegos:
  .	http://www.madrid.org/contratospublicos
  Hágase público para general conocimiento.
  Madrid, a 30 de abril de 2010..El Director General de Infraestructuras y Servicios, José Luis Moreno Torres.
  (01/2.059/10)</texto>
</documento>