BOCM-20100521-37 Comunidad de Madrid Consejería de Transportes e Infraestructuras RESOLUCIÓN 2010/05/21 Convocatoria contrato – Resolución de 6 de mayo de 2010, por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato de obras para instalación de subestaciones eléctricas a 1.500 Vcc en la prolongación de la Línea 2 de Metro de Madrid a Las Rosas, a adjudicar por procedimiento restringido criterio precio Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 6 6 120 https://bocm.es/2010-05-21210520100001 https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2010/05/21/BOCM-20100521-37.xml https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2010/05/21/BOCM-20100521-37.json https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2010/05/21/BOCM-20100521-37.PDF I. COMUNIDAD DE MADRID D) Anuncios Consejería de Transportes e Infraestructuras MINTRA (MADRID, INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE) RESOLUCIÓN I. COMUNIDAD DE MADRID D) Anuncios CONSEJERÍA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS MINTRA (MADRID, INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE) 37 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2010, por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación del contrato de obras para instalación de subestaciones eléctricas a 1.500 Vcc en la prolongación de la Línea 2 de Metro de Madrid a Las Rosas, a adjudicar por procedimiento restringido criterio precio. 1. Entidad adjudicadora: Nombre: MINTRA (Madrid, Infraestructuras del Transporte), Ente de Derecho Público de la Comunidad de Madrid dependiente de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. Dirección: Calle Estocolmo, número 1 bis, 28922 Alcorcón (Madrid). Teléfono: 914 880 540, fax: 914 880 598. Correo electrónico: contratacion@mintramadrid.es Página web: www.madrid.org/contratospublicos 2. Objeto del contrato: a) Descripción: Instalación de subestaciones eléctricas a 1.500 Vcc en la prolongación de la Línea 2 de Metro de Madrid a Las Rosas. Código CPV: 45232220-0. b) Número de expediente: MI-7659. c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid. 3. Presupuesto base de licitación: 2.769.971,27 euros (IVA excluido). . Importe del IVA (nuevo tipo común a partir del 1 de julio de 2010): 498.594,83 euros. . Importe total: 3.268.566,10 euros. 4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ordinaria, restringido, criterio precio. 5. Garantía provisional: 83.099,14 euros. 6. Plazo de ejecución de los trabajos: Nueve meses. 7. Obtención de documentación e información. Página web: Ver apartado 1 (desde las nueve hasta las catorce horas). 8. Requisitos específicos del contratista: Ver apartados 7, 11 y 12 del Anexo 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 9. Presentación de las solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo de 2010 (desde las diez hasta las catorce horas). b) Documentación a presentar: La señalada en los apartados 7, 11 y 12 del Anexo 1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. c) Lugar de presentación: Véase el apartado 1. d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses. e) Otras informaciones: La documentación se presentará en sobres cerrados y firmados por el licitador o persona que le represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el número de expediente, denominación del contrato y el nombre y apellidos del licitador o denominación social y su correspondiente NIF o CIF. El número y denominación de los sobres se determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen. f) Número mínimo de empresas a las que se pretende invitar: Cinco. g) Número máximo de empresas a las que se pretende invitar: ... 10. Apertura de las ofertas: a) Entidad, b) Domicilio y c) Localidad: Véase apartado 1. d) Fecha y e) Hora: La indicada en la invitación a presentar proposiciones. 11. Gastos de los anuncios: Los gastos derivados de la publicación de los anuncios correrán de cuenta de los adjudicatarios. 12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: El 6 de mayo de 2010. Madrid, a 6 de mayo de 2010..El Consejero-Delegado, Jesús Miguel Trabada Guijarro. (01/2.150/10)