<documento>
  <metadatos>
    <identificador>BOCM-20100811-17</identificador>
    <origen_legislativo>Comunidad de Madrid</origen_legislativo>
    <departamento>Consejería de Presidencia, Justicia e Interior</departamento>
    <rango>RESOLUCIÓN</rango>
    <fecha_publicacion>2010/08/11</fecha_publicacion>
    <fecha_disposicion/>
    <titulo>Convocatoria contrato
– Resolución de 3 de agosto de 2010, del Director General de Justicia, por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto con criterio único para la adjudicación del contrato de obras titulado “Obras de instalación de Juzgados correspondientes a la planta judicial del año 2010 en el edificio de la calle Princesa, número 3 (plantas sexta y séptima), de Madrid</titulo>
    <diario codigo="BOCM">Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid</diario>
    <pagina_inicial>3</pagina_inicial>
    <pagina_final>3</pagina_final>
    <diario_numero>191</diario_numero>
    <seccion/>
    <url_html>https://bocm.es/2010-08-11100820100197</url_html>
    <url_xml>https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2010/08/11/BOCM-20100811-17.xml</url_xml>
    <url_json_ld>https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2010/08/11/BOCM-20100811-17.json</url_json_ld>
    <url_pdf>https://bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2010/08/11/BOCM-20100811-17.PDF</url_pdf>
  </metadatos>
  <analisis>
    <seccion>I. COMUNIDAD DE MADRID</seccion>
    <apartado>D) Anuncios</apartado>
    <organismo>Consejería de Presidencia, Justicia e Interior</organismo>
    <tipo_disposicion>RESOLUCIÓN</tipo_disposicion>
  </analisis>
  <texto>I. COMUNIDAD DE MADRID 
  D) Anuncios 
  CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
 
 17 
 Resolución de 3 de agosto de 2010, del Director General de Justicia, por la que se hace pública convocatoria por procedimiento abierto con criterio único para la adjudicación del contrato de obras titulado “Obras de instalación de Juzgados correspondientes a la planta judicial del año 2010 en el edificio de la calle Princesa, número 3 (plantas sexta y séptima), de Madrid. 
  1.  Entidad adjudicadora:
  a)	Organismo: Consejería de Presidencia, Justicia e Interior.
  b)	Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídica, Estudios e Informes.
  c)	Número de expediente: 03-CO-00018.2/2010.
  2.  Objeto del contrato:
  a)	Descripción: Obras de instalación de Juzgados correspondientes a la planta judicial del año 2010 en el edificio de la calle Princesa, número 3 (plantas sexta y séptima), de Madrid.
  b)	División por lotes y número: No.
  c)	Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid.
  d)	Plazo de ejecución: Dos meses a contar desde la formalización del contrato.
  3.  Tramitación y procedimiento de adjudicación:
  a)	Tramitación: Urgente.
  b)	Procedimiento: Abierto con criterio único.
  4.  Presupuesto base de licitación:
  .	Base imponible: 1.270.291,93 euros.
  .	18 por 100 de IVA: 228.652,55 euros.
  .	Importe total: 1.498.944,48 euros.
  .	Valor estimado del contrato (artículo 76 de la Ley de Contratos del Sector Público): 1.270.291,93 euros.
  5.  Garantía provisional: 31.757,30 euros.
  6.  Obtención de documentación e información:
  .	Obtención de copias de los pliegos: En el Registro de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Gran Vía, número 18, planta baja, 28013 Madrid.
  .	Información sobre los pliegos: Área Jurídica, Estudios e Informes, Gran Vía, número 18, primera planta, 28013 Madrid. Teléfonos: 917 209 010 (aclaraciones sobre Pliegos de Cláusulas Administrativas) y 917 209 219 (aclaraciones sobre Pliegos de Prescripciones Técnicas). Fax: 917 209 000.
  7.  Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica:
  .	Empresas españolas y extranjeras no comunitarias: La clasificación del contratista exigible, de acuerdo con el informe de supervisión de proyectos será la siguiente: Grupo C, subgrupo 4, categoría e.
  .	Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea: Según apartado 7 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
  8.  Presentación de ofertas:
  a)	Fecha límite de presentación: 24 de agosto de 2010.
  b)	Documentación a presentar: Los licitadores presentarán sus proposiciones en dos sobres cerrados, que se titularán: Sobre número 1, “Documentación administrativa”, y sobre número 2, “Proposición económica”, indicando, además, en cada uno de ellos el contrato al que concurre, razón social y número de CIF de la empresa, teléfono y fax de esta, nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, todo ello en forma legible.
  	La proposición se redactará con arreglo al modelo del Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y la documentación a presentar en cada sobre será la establecida en la cláusula 12 de dicho pliego.
  c)	Lugar de presentación: Registro de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Gran Vía, número 18, planta baja, 28013 Madrid, de nueve a catorce horas.
  d)	Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Quince días a contar desde el siguiente a la apertura de las proposiciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 145 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.
  e)	En el presente contrato no se admiten variantes o alternativas ofertadas por los licitadores.
  9.  Mesa de Contratación:
  a)	Calificación de la documentación administrativa y comunicación a los interesados de los defectos u omisiones subsanables: El resultado de la calificación de la documentación administrativa se comunicará a los interesados mediante fax, facilitado por las empresas, a través de certificado emitido por la Mesa de Contratación tras su celebración en fecha 25 de agosto de 2010.
  b)	Apertura de ofertas: El acto público de apertura de proposiciones tendrá lugar en la Sala de Multimedia de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Gran Vía, número 18, planta baja, el día 3 de septiembre de 2010, a las trece horas.
  10.  Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
  11.  Página web donde pueden consultarse y obtenerse los pliegos:
  .	http://www.madrid.org/contratospublicos
  Hágase público para general conocimiento.
  Madrid, a 3 de agosto de 2010..El Director General de Justicia, por suplencia (Orden del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de 28 de julio de 2010), el Subdirector General de Personal y Relaciones con la Administración de Justicia, Carlos Beltrá Cabello.
  (01/3.694/10)</texto>
</documento>